在日新月异的现代社会中，起诉书在处理事务上的使用越来越广泛，起诉书是指检察机关对刑事被告人提起公诉，请求法院对刑事被告人进行实体审判的法律文书。你知道起诉书怎样才能写的好吗？以下是小编收集整理的工程款违约金起诉书，欢迎大家分享。
起诉单位：_________________(全称)：________市________县________建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑。
流动资金：________万元
何时经何部门批准开业：________年________月份经________县基建局批准
地址：________县________乡________电话：________________
开户银行：______________工区历下办理处。帐号：_________________
法定代表人姓名：_________________职务：_________________
被告单位(全称)：________市职工教育培训中心
地址：________市________-________路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：____________
________年________月________日，________县建筑工程总公司________公司(原告，以下简称乙方)同________市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日；竣工日期定为________年________月________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费，但尚有________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具状人：________________建筑公司
________年________月________日
【工程款违约金起诉书】相关文章：
违约金起诉书格式范文推荐11-17
梦见违约金10-12
集体违约金诉状02-11
（集合）梦见违约金10-12
感情不和离婚起诉书状05-20
房屋违约金转让协议04-10
店面拆迁违约金协议04-06
含违约金借款协议04-11
借款合同违约金约定05-05